OKF-Szfehérvár épületenergetikai fejlesztése

contract notice

Following the summary about the notice 2021/S 025-057609 dispatched in the year 2021.

Contracting authority NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 6 info
MAGYARORSZÁG (HU) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Fejér (HU211) more
Country HU; - country: HU
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2021-02-05 00:00:00
Deadline 2021-03-08 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-058097-001

1 DELETION_DATE: 20210308

1 FORM_LG_LIST: HU

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 25

2 DATE_PUB: 20210205

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 025-057609

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:057609-2021:TEXT:HU:HTML

2 LG_ORIG: HU

2 ISO_COUNTRY

INFO: HU

2 IA_URL_GENERAL: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/

2 IA_URL_ETENDERING: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096592020/reszletek

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Insulation work

INFOCODE: 45320000

2 ORIGINAL_CPV: Thermal insulation work

INFOCODE: 45321000

2 ORIGINAL_CPV: Heating, ventilation and air-conditioning installation work

INFOCODE: 45331000

2 ORIGINAL_CPV: Mechanical installations

INFOCODE: 45350000

2 ORIGINAL_CPV: Facade work

INFOCODE: 45443000

2 ORIGINAL_CPV: Refurbishment work

INFOCODE: 45453100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210201

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210308 13:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Унгapия

3 --- TI_TOWN   value: Будапеща

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Maďarsko

3 --- TI_TOWN   value: Budapešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungarn

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungarn

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ουγγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Βουδαπέστη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungary

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungría

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungari

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Unkari

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hongrie

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Búdaipéist

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Mađarska

3 --- TI_TOWN   value: Budimpešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Magyarország

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungheria

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Vengrija

3 --- TI_TOWN   value: Budapeštas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungārija

3 --- TI_TOWN   value: Budapešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Ungerija

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hongarije

3 --- TI_TOWN   value: Boedapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Węgry

3 --- TI_TOWN   value: Budapeszt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungria

3 --- TI_TOWN   value: Budapeste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungaria

3 --- TI_TOWN   value: Budapesta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Maďarsko

3 --- TI_TOWN   value: Budapešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madžarska

3 --- TI_TOWN   value: Budimpešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungern

3 --- TI_TOWN   value: Budapest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: EKRSZ_79961170

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1036

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Kovács Anita

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 306274849

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ekr@bmsksport.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 13988971

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://ekr.gov.hu

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: EKRSZ_91344380

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Mogyoródi Utca 43

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1149

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Péli László

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 209149014

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: peli.laszlo@katved.gov.hu

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.katasztrofavedelem.hu

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096592020/reszletek

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096592020/reszletek

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Egyéb természettudomány, műszaki kut., fejlesztés

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: OKF-Szfehérvár épületenergetikai fejlesztése

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: EKR001096592020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kivitelezési szerződés a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt keretében

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Fejér Megye 2818/2/A Hrsz., természetben a 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. számú épület

4 SHORT_DESCR

5 P: A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

5 P: A projekt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Fejér Megye 2818/2/A HRSZ; 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. sz. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítésé, valamint egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszer komplex kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

5 P: Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak, a magas- és lapostetőknek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

5 P: Szükséges kialakítani egyes épületek esetébe a jelenlegi fűtési rendszer kiváltására egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszert, a hozzá kapcsolódó fan-coil rendszerrel. fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie, napelemes rendszernek is.

5 P: Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

5 P: Homlokzati nyílászárók cseréje

5 P: — Homlokzati nyílászárók cseréje 1251 m

FT: 2

5 P: Padlás utólagos hőszigetelése

5 P: — Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1436 m

FT: 2

5 P: Tető utólagos hőszigetelése

5 P: — magastető hő-és hangszigetelése 1564 m

FT: 2

5 P: — lapostető hő-és vízszigetelése 45 m

FT: 2

5 P: Homlokzat utólagos hőszigetelése

5 P: — Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 2943 m

FT: 2

5 P: Alulról hűlő szerkezeti elem utólagos hőszigetelése:

5 P: — Árkádfödém hőszigetelése: 176 m

FT: 2

5 P: Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése

5 P: — Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 204 db

5 P: Épületautomatikai rendszer kialakítása 1 ktg.

5 P: Fan coil rendszer kiépítése

5 P: — 42 db 1,00 kW

5 P: — 48 db 1,50 kW

5 P: — 6 db 2,50 kW

5 P: — 7 db 3,50 kW

5 P: Megújuló energiafelhasználás kialakítása

5 P: — Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése (3db 84,8 kW)

5 P: — Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 107,91kWp (327db 330Wp napelem)

5 P: Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:

5 P: — A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 1 klt,

5 P: — Az OKF arculati előírásai szerinti zászlótartó és a hozzá kapcsolódó világítás elhelyezése 1 klt,

5 P: — Főbejárati homlokzatra „Katasztrófavédelmi Központ” tábla elhelyezése 1klt,

5 P: — Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 2852 m

FT: 2

5 P: — Tetőcserép pótlása új, meglévő cserép mérettel, színnel azonosan 120 m

FT: 2

5 P: Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás tartalmaznak.

5 P: Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

5 P: A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

5 P: A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó)

AC_WEIGHTING: 7

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó)

AC_WEIGHTING: 7

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó)

AC_WEIGHTING: 6

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó)

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 270

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: KEHOP-5.2.2/16-2017-00113

4 INFO_ADD

5 P: Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

5 P: A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a szerződés hatályba lépésétől számítódik.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

L: 4 --- key: (P)   value: Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

L: 4 --- key: (P)   value: A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

L: 4 --- key: (P)   value: Az AK által a Kbt. 69.§ (4)–(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)–(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

L: 4 --- key: (P)   value: Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

L: 4 --- key: (P)   value: AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

L: 4 --- key: (P)   value: Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)–(2) bekezdés alapján.

L: 4 --- key: (P)   value: A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

L: 4 --- key: (P)   value: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

L: 4 --- key: (P)   value: SZ/1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

L: 4 --- key: (P)   value: A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

L: 4 --- key: (P)   value: Igazolási mód:

L: 4 --- key: (P)   value: Sz/1.Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)–(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

L: 4 --- key: (P)   value: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

L: 4 --- key: (P)   value: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől.

L: 4 --- key: (P)   value: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

L: 4 --- key: (P)   value: P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 375 000 000,- Ft-ot.

L: 4 --- key: (P)   value: A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1)-M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől.

L: 4 --- key: (P)   value: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

L: 4 --- key: (P)   value: M.1.) A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

L: 4 --- key: (P)   value: Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

L: 4 --- key: (P)   value: M.2.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

L: 4 --- key: (P)   value: Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

L: 4 --- key: (P)   value: AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).

L: 4 --- key: (P)   value: A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

L: 4 --- key: (P)   value: M1.1): 2000 m homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát;

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: M1.2): 850 m homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát;

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: M1.3): Fűtéskorszerűsítés: legalább 150 db radiátor csere és/vagy radiátor beépítése;

L: 4 --- key: (P)   value: M1.4): legalább 80,9 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kialakítása tárgyú referenciát.

L: 4 --- key: (P)   value: AT fenti M1.1), M1.2), M1.3), M1.4.) pontokban előírt referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

L: 4 --- key: (P)   value: M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

L: 4 --- key: (P)   value: M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

L: 4 --- key: (P)   value: M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

L: 4 --- key: (P)   value: M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

L: 4 --- key: (P)   value: Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Késedelmi kötbér:Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.Meghiúsulási kötbér: NVD 20 %-a. Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a. AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek. szerint nyilatkoznia szükséges. Igényelhető előleg mértéke:5%. Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a kifizetéssel arányosan vonja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

L: 4 --- key: (P)   value: Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 sz.projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat. Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 3 db rész (25,50,75 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a és 32/B.§a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r. Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF)

L: 4 --- key: (P)   value: A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-03-08

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 13:00

3 LANGUAGES

INFO4: HU

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-03-08

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 15:00

4 PLACE

5 P: EKR

4 INFO_ADD

5 P: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

5 P: Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

L: 4 --- key: (P)   value: 2) AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. a. vizsgálja.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) AK az előírt alk. követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

L: 4 --- key: (P)   value: 6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.sz. nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

L: 4 --- key: (P)   value: 7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

L: 4 --- key: (P)   value: 8) AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghat. esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.

L: 4 --- key: (P)   value: 9) Üzleti titokra ia. a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

L: 4 --- key: (P)   value: 10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megköt. időpontjától annak teljesítéséig legalább 250 millió HUF/év, valamint 125 millió HUF/kár összegű kivitelezői fel.bizt. kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerz.kötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dok. hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dok. benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének min.a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

L: 4 --- key: (P)   value: 11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti komm. kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

L: 4 --- key: (P)   value: 12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

L: 4 --- key: (P)   value: 13) A Kbt.75.§(2) bek.e) p-ban foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

L: 4 --- key: (P)   value: 14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

L: 4 --- key: (P)   value: 15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján.Részletesen:a szerz.terv.-ben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

L: 4 --- key: (P)   value: Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, amelyre tekintettel a Szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, amely napon a projektre vonatkozó, a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítása aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy a hazai forrás biztosításra kerül, és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, és erről Kivitelező a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomást szerez. A támogatási szerződés megkötése vagy a módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a hazai forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a Kivitelezőt írásban, igazolt módon tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése vagy módosítása vagy a hazai forrás biztosítása a jelen Szerződés megkötésének időpontját megelőzően megtörténik / aláírásra / rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződés hatálybalépésének napja a fentiek szerint a Szerződést későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának a napja; Megrendelő ebben az esetben erről köteles tájékoztatni a Kivitelezőt

L: 4 --- key: (P)   value: Amennyiben a fenti feltétel a Szerződés aláírását követő 120 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik)

L: 4 --- key: (P)   value: 16) AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új GSZ-k esetén

L: 4 --- key: (P)   value: 17)AK a Kbt. 35. § (9) bek-re figy. nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

L: 4 --- key: (P)   value: 18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

L: 4 --- key: (P)   value: 19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

L: 4 --- key: (P)   value: 20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (az NFSI Kft. jogutódja) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében eljárva folytatja le, aki a közbesz. eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

L: 4 --- key: (P)   value: 21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron 00961

L: 4 --- key: (P)   value: 22) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) p.alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot.

L: 4 --- key: (P)   value: 23) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

L: 4 --- key: (P)   value: 24) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

L: 4 --- key: (P)   value: 25) Napelemes energiatermelő r. kivitelezése meghatározás:napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetés-tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek.

L: 4 --- key: (P)   value: 26) AK tartalékkeretet nem biztosít.

L: 4 --- key: (P)   value: Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Riadó u. 5.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1026

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 18828592

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dontobizottsag@kt.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 18828593

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: A Kbt. 148. §-a szerint.

L: 4 --- key: (P)   value: A felhívás VI.3.) pontjának folytatása:

L: 4 --- key: (P)   value: 27) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 7 000 000 Ft amely teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia okmányt vagy készfizető kezesség biztosító okmányt, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt kérjük az ajánlathoz csatolni.

L: 4 --- key: (P)   value: Az ajánlati biztosíték teljesítési és igazolási módjainak részletes előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

L: 4 --- key: (P)   value: 29) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan:homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése,fűtésrendszer korszerűsítése.

L: 4 --- key: (P)   value: 30) Részaj. kizárásának oka: Az ép.beruházás egy helyszínen, egy tervdok. alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerzű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdok. nem lehet részekre bontani. A megvalósítandó fel.szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

L: 4 --- key: (P)   value: 31.) Helyszíni bejárás időpontja: 2021.2.15. 10:00óra Találkozási pont: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Fejér Megye 2818/2/A Hrsz., természetben a 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. számú épület

L: 4 --- key: (P)   value: 32.) Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.1.1. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a felhívás I.1.) pontjában Ajánlatkérő hivatalos nevét és címét az EKR rendszer működésére tekintettel nem tudja módosítani. A kapcsolattartó személyét és elérhetőségét szíveskedjenek irányadónak tekinteni.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Riadó u. 5.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1026

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 18828592

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dontobizottsag@kt.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 18828593

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-01

9+1