Construction d'une salle de spectacle à Gujan-Mestras — relance — lots 13 (ascenseurs) et 15 (tribunes et fauteuils)

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 152-369557 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Ville de Gujan-Mestras 10 info
Gironde (FRI12) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Gironde (FRI12) more
Country FR; - country: FR
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-08-07 00:00:00
Deadline 2020-09-04 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-385166-001

1 DELETION_DATE: 20200904

1 FORM_LG_LIST: FR

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-369557

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369557-2020:TEXT:FR:HTML

2 LG_ORIG: FR

2 ISO_COUNTRY

INFO: FR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ville-gujanmestras.fr

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.marches-publics.info

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for art and cultural buildings

INFOCODE: 45212300

2 ORIGINAL_CPV: Lift installation work

INFOCODE: 45313100

2 ORIGINAL_CPV: Armchairs

INFOCODE: 39113100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200804

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200904 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Фpaнция

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francie

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrig

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankreich

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Kunst- und Kulturgebäude

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Γαλλία

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: France

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for art and cultural buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francia

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Prantsusmaa

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ranska

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Taide- ja kulttuurirakennusten rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: France

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhrainc, an

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for art and cultural buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francuska

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franciaország

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francia

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Prancūzija

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meno ir kultūros pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francija

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mākslas un kultūras ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franza

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni ma’ bini għal skopijiet ta’ l-arti u tal-kultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrijk

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francja

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: França

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de edifícios para usos culturais e artísticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franţa

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francúzsko

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francija

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrike

3 --- TI_TOWN   value: Gujan-Mestras

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ville de Gujan-Mestras

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ville de Gujan-Mestras

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 21330199700010

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gujan-Mestras

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33470

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 557525752

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: correspondre@aws-france.fr

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ville-gujanmestras.fr

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.marches-publics.info

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.marches-publics.info

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ville de Gujan-Mestras: Mme le maire

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: service achats-marchés, Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gujan-Mestras

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33470

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 557525752

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achats.marches@ville-gujanmestras.fr

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.marches-publics.info

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.marches-publics.info

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://www.marches-publics.info

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Construction d'une salle de spectacle à Gujan-Mestras — relance — lots 13 (ascenseurs) et 15 (tribunes et fauteuils)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Salle_spec/Jo

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Le projet consiste en la construction d'une salle de spectacle sur la commune de Gujan-Mestras. Il comporte:

L: 4 --- key: (P)   value: — une salle de spectacle d'une capacité de 650 places comprenant des locaux et passerelles techniques;

L: 4 --- key: (P)   value: — une zone bureaux;

L: 4 --- key: (P)   value: — une aire de déchargement.

L: 4 --- key: (P)   value: Lieu d'exécution: avenue des Loisirs, 33470 Gujan-Mestras.

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ascenseurs

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: La prestation comprendra l'installation d'ascenseur. Se reporter aux CCTP pour plus de précisions sur l'étendue des prestations.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Valeur technique de l'offre

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 40

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 23

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Tribunes et fauteuils

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Se reporter aux CCTP pour plus de précisions sur l'étendue des prestations.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Valeur technique de l'offre

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 40

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 23

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Les candidats fourniront les échantillons suivants: au minimum deux et au maximum quatre modèles de fauteuil, complets, conformes à la description de base du CCTP.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: — déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

L: 4 --- key: (P)   value: — renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

L: 4 --- key: (P)   value: — déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: — déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

L: 4 --- key: (P)   value: — liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

L: 4 --- key: (P)   value: — déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables trimestriellement. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-04

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: FR

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 4

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-09-04

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 14:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: — les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

L: 4 --- key: (P)   value: — la présente consultation concerne uniquement les lots nº 13 (ascenseurs) et 15 (tribunes et fauteuils);

L: 4 --- key: (P)   value: — la présente consultation est lancée suivant la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 du code de la commande publique;

L: 4 --- key: (P)   value: — la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation;

L: 4 --- key: (P)   value: — échantillons exigés: lot 15 — fauteuils;

L: 4 --- key: (P)   value: — la durée de marché précisée dans le présent avis correspond à la durée globale du chantier (période de préparation et travaux d'exécution);

L: 4 --- key: (P)   value: — le critère valeur technique pour le lot nº 13 est divisé en sous-critères comme suit: moyens affectés au chantier (humains, matériels et sous-traitance) 10,0 % organisation et mode opératoire de réalisation des travaux spécifiques à ce chantier 25,0 % planning — schéma directeur des phasages 10,0 %.

L: 4 --- key: (P)   value: Fiches techniques des produits et matériaux 10 % démarche environnementale (traitement des déchets; mesures de protection de l'environnement…) 5%;

L: 4 --- key: (P)   value: — le critère valeur technique pour le lot 15 est divisé en sous-critères comme suit: organisation et mode opératoire de réalisation des travaux spécifiques à ce chantier 15,0 % planning — schéma directeur des phasages 5,0 % fiches techniques des produits et matériaux;

L: 4 --- key: (P)   value: — qualité des fauteuils au regard des échantillons 35 % démarche environnementale (traitement des déchets; mesures de protection de l'environnement…) 5%.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tribunal administratif de Bordeaux

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 9 rue Tastet, CS 21490

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bordeaux

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33063

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 556993800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +33 556243903

L: 4 --- key: (URL)   value: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: CCIRA de Bordeaux

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 103 bis rue Belleville

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bordeaux

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33063

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 556692718

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: claire.gachet@direccte.gouv.fr

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tribunal administratif de Bordeaux

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 9 rue Tastet, CS 21490

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bordeaux

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33063

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 556993800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +33 556243903

L: 4 --- key: (URL)   value: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-04

5+1