Marché de conception, construction, promotion, de l'école de Design Nantes Atlantique

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 077-182478 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice CCI Nantes Saint-Nazaire
Loire-Atlantique (FRG01) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Loire-Atlantique (FRG01) altri
Paese FR; - country: FR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura competitiva con negoziato
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-18 00:00:00
Scadenza 2019-07-24 00:00:00
Valori 42˙500˙000.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2017/S 238-493378

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-185728-001

1 DELETION_DATE: 20190724

1 FORM_LG_LIST: FR

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 77

2 DATE_PUB: 20190418

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 077-182478

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182478-2019:TEXT:FR:HTML

2 LG_ORIG: FR

2 ISO_COUNTRY

INFO: FR

2 IA_URL_GENERAL: http://nantesstnazaire.cci.fr

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for university buildings

INFOCODE: 45214400

2 ORIGINAL_CPV: Engineering studies

INFOCODE: 71335000

2 ORIGINAL_CPV: Underground car park construction work

INFOCODE: 45223310

2 ORIGINAL_CPV: Office block construction work

INFOCODE: 45213150

2 ORIGINAL_CPV: Architectural services for buildings

INFOCODE: 71221000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 42500000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2017/S 238-493378

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190415

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Competitive procedure with negotiation

INFOCODE: B

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Фpaнция

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университети

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francie

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební úpravy univerzitních objektů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrig

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankreich

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Universitätsgebäude

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Γαλλία

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: France

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for university buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francia

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de edificios universitarios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Prantsusmaa

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ülikoolihoonete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ranska

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Yliopistorakennusten rakentamistyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: France

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction de bâtiments universitaires

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhrainc, an

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for university buildings

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francuska

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na zgradi sveučilišta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franciaország

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egyetemi épületek kivitelezése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francia

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di edifici universitari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Prancūzija

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Universiteto pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francija

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Universitāšu ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franza

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini ta’ l-università

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrijk

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden voor universiteit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francja

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: França

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de edifícios universitários

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Franţa

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construcţie de instituţii universitare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francúzsko

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na stavbe budov univerzít

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Francija

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na univerzitetnih stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Frankrike

3 --- TI_TOWN   value: Nantes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygg- och anläggningsarbeten: universitetsbyggnader

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: CCI Nantes Saint-Nazaire

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: CCI Nantes Saint-Nazaire

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 16 quai Ernest Renaud

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Nantes

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 44100

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Stéphane Retail

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://nantesstnazaire.cci.fr

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.marches-publics.gouv.fr

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Construction et gestion immobilière

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marché de conception, construction, promotion, de l'école de Design Nantes Atlantique

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2017RTPF4042

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Le marché, passé à l'issue d'une procédure concurrentielle avec négociation, a pour objet de confier à son titulaire une mission de conception, promotion, construction d'un programme immobilier (l'opération) situé au sein du quartier de la Création à Nantes, constitué de 3 ouvrages:

L: 4 --- key: (P)   value: — l'École du Design de Nantes (EDNA): environ 10 800 m de Surface de plancher (SDP),

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: — un immeuble tertiaire d'environ 3 000 m SDP constituant une réserve de surface pour l'EDNA,

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: — un parking public souterrain de 501 places minimum.

L: 4 --- key: (P)   value: Pour la conduite de cette procédure, non soumise à la loi nº 85-704 du 12.7.1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, la SAS Design Campus et Nantes Métropole ont constitué un groupement de commande dont la SAS Design Campus est le mandataire.

3 --- VAL_TOTAL   value: 42500000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Nantes.

4 SHORT_DESCR

5 P: L'opérateur titulaire de ce marché sera chargé de:

5 P: — acquérir auprès de la SAMOA les parcelles Dx280 et Dx263 d'une superficie d'environ 5 000 m situées entre les boulevards de la prairie au duc et de l'estuaire à Nantes,

FT: 2

5 P: — concevoir et réaliser l'opération, composée de 3 ouvrages, décrits à la rubrique II.1.4),

5 P: — céder, dans le cadre de 2 Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) respectivement les parkings à Nantes Métropole et l'École du Design à la SAS «Design Campus»,

5 P: — céder en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou louer à un tiers l'immeuble tertiaire.

5 P: Le programme de l'opération a été communiqué à l'appui du dossier de consultation des entreprises. Le démarrage des travaux devra intervenir à la fin de l'année 2019, pour une livraison de l'ensemble immobilier au cours du second semestre 2022. Les prestations intègrent, à titre accessoire, des actions d'insertion professionnelle.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Qualité architecturale, fonctionnelle et technique

AC_WEIGHTING: 55

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Garanties apportées pour assurer le respect des délais d'exécution et maîtrise du coût

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Volet environnemental: coûts d'exploitation et performances énergétiques

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Performance en matière d'insertion professionnelle

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_COST

AC_CRITERION: Coût des 2 VEFA

AC_WEIGHTING: 25

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Axe 1.1.2 du DOMO du Programme opérationnel régional Feder/Fse 2014 -2020

4 INFO_ADD

5 P: Les contrats objets de la présente consultation peuvent être consultés au siège de la SAS Design Campus du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Un recours en contestation de la validité de ces contrats doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution.

2 PROCEDURE

3 PT_COMPETITIVE_NEGOTIATION

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2017/S 238-493378

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2017RTPF4042

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marché de conception, construction, promotion, de l'École de Design Nantes Atlantique

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-03-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ADIM Ouest

ADDRESS: rue des Meuniers

TOWN: Couëron

POSTAL_CODE: 44220

7 COUNTRY

URL: http://www.adim.fr

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Marc Mimram

ADDRESS: 21 rue de la Fontaine au Roi

TOWN: Paris

POSTAL_CODE: 75011

7 COUNTRY

URL: http://www.mimram.com

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: GPAA

ADDRESS: 2 allée des Hélices

TOWN: Nantes

POSTAL_CODE: 44200

7 COUNTRY

URL: http://www.gpaa.fr/

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Jouin Manku

ADDRESS: 8 passage de la Bonne Graine

TOWN: Paris

POSTAL_CODE: 75011

7 COUNTRY

URL: http://www.patrickjouin.com

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SCE

ADDRESS: 4 rue Viviani

TOWN: Nantes Cedex 2

POSTAL_CODE: 44262

7 COUNTRY

URL: http://www.sce.fr

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SOGEA Atlantique

ADDRESS: 9 rue du Tonnelier

TOWN: Saint-Herblain

POSTAL_CODE: 44800

7 COUNTRY

URL: http://www.sogea-ouest-tp.fr

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 42500000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tribunal de grande instance de Rennes

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 7 rue Pierre Abélard

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rennes

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 35000

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 299653737

L: 4 --- key: (FAX)   value: +33 223448553

L: 4 --- key: (URL)   value: http://nantes.tribunal-administratif.fr/

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tribunal de grande instance de Rennes

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 7 rue Pierre Abélard

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rennes

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 35000

INFO4: FR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +33 299653737

L: 4 --- key: (FAX)   value: +33 223448553

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-15

5+1